| Bu Sabah Malatya

ÇİM ÇİT VE PANEL ÇİT ALIM İŞİ

Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 +0300

ÇİM ÇİT VE PANEL ÇİT ALIM İŞİ

ÇİM ÇİT VE PANEL ÇİT ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1273757

1- İdarenin
1.1. Adı	:	YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	T.ÖZAL MAH.GÜLÜMSER CAD. NO:2 YEŞİLYURT/MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04223777777
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	YEŞİLYURT BELEDİYESİ İHALE SALONU

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	ÇİM ÇİT VE PANEL ÇİT ALIM İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	3 KALEM MALZEME İLE ÇİM ÇİT VE PANEL ÇİT ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	YEŞİLYURT SINIRLARI İÇERİSİNDE
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 Gün içerisinde idarenin belirleyeceği yere teslimi sağlanacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İHALESİ

Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0300

İLAN

MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Akçadağ

Mezra

103

10.439,45

Tam

Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

525.000,00

52.500,00

20.07.2026

09:30

Akçadağ

Mezra

109

7685,95

Tam

Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

385.000,00

38.500,00

20.07.2026

10:00

Akçadağ

Yaylımlı

116

1857,09

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş

465.000,00

46.500,00

20.07.2026

10:30

Akçadağ

Yaylımlı

105

7250,98

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş

726.000,00

72.600,00

20.07.2026

11:00

Battalgazi

Bahçebaşı

904

6.744,17

3.134,68

Arsa

Ticaret-Turizm- Konut

İşgalli

25.080.000,00

2.508.000,00

20.07.2026

11:30

Battalgazi

Çamurlu

1107

13.341,41

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş

6.700.000,00

670.000,00

20.07.2026

13:30

Yazıhan

Fethiye

167

24.369,57

Tam

Susuz Tarla ve Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

5.150.000,00

515.000,00

20.07.2026

14:00

1-Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Çöşnük Mh. Necip Fazıl Kısakürek Cd. No:4/1 Battalgazi/MALATYA adresinde bulunan Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. Katında yer alan konferans salonunda ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesi veya dekontu en geç ihale saatine kadar Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçici teminat bedeli nakit olarak Malatya Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada banka yolu ile ödenmek istenilmesi halinde ise " T.C Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR72 0001 0001 8300 0010 0056 58 IBAN numaralı banka hesabına "Ad Soyadı/Ünvanı-TC Kimlik Numarası /Vergi numarası ve Mahalle Ada-Parsel nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı" şeklinde açıklama yazılmak suretiyle yatırılabilir.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) veya tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.(Ortak Girişim Belgesinde oran ve vekalet durumu belirtilecektir.)

e) Postayla yapılacak müracaatlarda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6, 83, 84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılamazlar.

7- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan(döner sermaye bedeli hariç) muaftır.

8- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

9-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL’yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.

İhale bilgileri Bakanlığımızın www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://malatya.csb.gov.tr adresi duyurular kısmında ve Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. İletişim Numarası: 0(422)3711217 Dahili: 1285 - 1001 - 1158

İLAN OLUNUR

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Sat, 04 Jul 2026 00:00:00 +0300

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MALATYA 92 ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1220589

1- İdarenin
1.1. Adı	:	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Zübeyde Hanım Cad. No:140 Elazığ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
1.3. Telefon numarası	:	04242386911
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	24.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	DSİ 92. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	MALATYA 92 ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Mevcut Binaların erişilebilirlik izleme ve denetleme formundaki standartlara göre tefriş edilmesi,Laboratuvar binasının uçan çatısının yenilenmesi,elektrik direklerinin tadilatı ve yenilenmesi, su depolarının temizliği, asansörlerin,VRF klima sisteminin,ahşap kamelyaların bakım ve onarımlarının yapılması, yangın hidrantlarının,kamera sisteminin yenilenmesi, giriş kapısının kollu bariyer sistemine çevrilmesi, binalarda gerekli tamirat ve tadilatların yapılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Malatya ili Yeşilyurt ilçesi DSİ 92. Şube Müdürlüğü Yerleşkesi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu Mevzuatına Uygun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen; B2 grubu ve B2 grubu onarım işleri ile B3 grubu ve B3 grubu onarım işleri iş deneyim belgeleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	1,6%	2,4%	1
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe)	1,5%	2,4%	1
Ahşaptan oturtma çatı yapılması(çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	7,1%	10,7%	6
Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması	3,2%	5%	2
3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	2,5%	4,1%	1
Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035<=Isıl iletkenliği<0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	1,6%	2,5%	1
Mevcut asma tavana 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakaların yerleştirilmesi	2,9%	4,5%	2
Mevcut Alüminyum Pencere Kanatlarının Ayarlanması, Menteşe Değişimi ,Kilit Mekanizmalarının Onarılması Birleşim Yerlerinin Çelik Silikonla Sızdırmazlık Sağlanması	3,8%	5,8%	2
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	2,8%	4,3%	2
Rüzgar Etkisiyle Hasar Görmüş Mevcut Ahşap Oturtma Çatı Karkası, Galvanizli Trapez Sac ve Su Yalıtım Enkazının Güvenli Şekilde Sökülmesi, Ayrıştırılması, İstiflenmesi ve Enkaz Alanından Kaldırılması	0,8%	1%	0,5
Uyarı/Nokta Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey	1,8%	3%	1
Kılavuz/İz Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey	1,75%	2,6%	1
Uyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir Yüzey	0,9%	1,5%	0,5
Kılavuz/İz Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir Yüzey	0,85%	1,5%	0,5
Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	4%	6%	3
Armatür Sınıfı 14 (Sağ/Sol Tek Taraflı) M4 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli)	1,05%	1,6%	0,5
Mevcuttaki 17m. Galvanizli Poligon Aydınlatma Direklerinin 9 metrelik Orta Kısmının Çıkarılıp 6 metreye Düşürülmesi ve Çalışır Halde Teslim Edilmesi	4,2%	6,4%	3
Acil Durum Aydınlatma Kitli, LED Sıva Üstü Polikarbon Gövdeli Etanj Armatür Montajı (En az 3600 lm, 120 lm/W, 3 Saat Süreli) (İç Mekan)	2,5%	4,1%	1
Sıva Altı LED Tavan Armatürü Montajı (En Az 60x60 cm, ? 3900 lm, ? 120 lm/W) (360 Derece Hareket Sensörlü) (İç Mekan)	4,1%	6,3%	3
Bakır Çubuk Elektrotlu ve İhata İletkenli Komple Bina Dış Çevre Topraklama Tesisatı Yapılması	1,2%	1,9%	0,5
Kazan Dairesi Jeneratör Kablo Değişimi (75 KW)	2,2%	3,5%	1
Dış Mekan Aydınlatma Armatürünün Yenilenmesi ve Direklerin Boyanması	4,1%	6,4%	3
Yoğun Kullanım Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sisteminin Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Komple Temini ve Montajı	1%	1,5%	0,5
VRF Merkezi Klima Sisteminin (Dış Ünite ve Bağlı İç Ünitelerin) Komple Periyodik Bakımı, Onarımı ve Çalışır Halde Teslimi	2,9%	4,5%	2
DN 100 Yer Üstü Yangın Hidrantı Değişimi, Montajı ve Test Edilmesi İşi	2,3%	3,5%	1
Mevcut Asansörlerde Bakım, Onarım,Engelli Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi ve Anakart Değişimi İşlemlerinin Yapılması	8%	9%	5
Bullet Kamera (Dış Ortam)	1,4%	2,2%	1
32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)	1,1%	1,7%	0,5
Bakır data kablo	1,3%	2%	0,5
Mevcut Kamelya ve Bankların Bakım ve Onarımının Yapılarak Yat Verniği İle Verniklenmesi	1,05%	1,7%	0,5

Grup Adı : GRUP-1
Kısım Adı : MALATYA 92. ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ahşaptan oturtma çatı kaplaması, galvanizli trapez sac ve su yalıtımı onarımı yapılması

Merdiven Kaydırmaz Bant Uygulaması

Erişilebilir wc acil durum ipli çağrı butonu ve kapıüstü ikaz lambası

Braille Baskılı Kabartmalı Kat Planı Panosu (Duvara Montaj)

Kazan Dairesi Jenaratör Kablo Değişimi (5.5 KW)

Hard Disk IP Kamera Sistemleri (8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek )

CCTV Monitor 55''

Tam Yüksek Çözünürlüklü IP tabanlı sabit tip bullet kamera

Grup Adı : GRUP-2
Kısım Adı : MALATYA 92. ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası

Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık

Engelliler için tutunma barı

Engelliler için klozet tutunma barı

Engelliler için katlanabilir tutunma barı

Cam Bandı Uygulamaları

Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası

Mevcut Su Depolarının Fiziksel Temizliği ve Dezenfekte Edilmesi

4 MP Dome Kamera (İç Ortam)

1,1%

1,8%

0,5

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GES YAPTIRILACAKTIR

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0300

970 kWe ve 890 kWe Kurulu Güçlerinde İki(2) Adet Şebekeye Bağlı Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1211320

1- İdarenin
1.1. Adı	:	BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Üçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 BATTALGAZİ/MALATYA BATTALGAZİ/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	0422 328 44 44
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	24.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu : Uçbağlar Mahallesi Sivas Cad. No: 48 Kat:1 Battalgazi / MALATYA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	970 kWe ve 890 kWe Kurulu Güçlerinde İki(2) Adet Şebekeye Bağlı Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Battalgazi İlçesi Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi 128 Ada 15 Numaralı Parsel Üzerine iki(2) adet 970 kWe ve 890 kWe Güçlerinde Güneş Enerji Santrali Kurulması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	: Battalgazi İlçesi Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi 128 Ada 15 Numaralı Parsel Üzerine
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

fotovoltaik panel ve evirici (inverter) ekipmanlarına ilişkin olarak; ilgili ürünlerin imalatçısı (üreticisi), yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğunu tevsik eden belge

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin 2. Maddesinin 2.7. fıkrasına istinaden tebliğin ekinde yer alan listede bulunan hiç bir gruba dahil olmadığından bu iş için İstekli firma, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş (15) yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanmış, tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş ve toplam kurulu gücü en az 7 MWp (veya eşdeğer kWe) olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum işine ait iş deneyim belgesini teklif kapsamında sunması zorunludur.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0300

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Mikrobiyoloji Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1138497

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Turgut Özal Mah. Fahri Kayahan Bulvarı No:71 YEŞİLYURT/MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04223211202
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	22.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Mikrobiyoloji Sarf Malzeme
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	78 kalem Mikrobiyoloji Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Pütürge Devlet Hastanesi, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi, Kuluncak Mehmet Ali Şekerci Devlet Hastanesi, Yazıhan Devlet Hastanesi.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup sözleşme süresi 12 (oniki) ay olacaktır. Teslimatlar idarenin istediği zamanda ve miktarda peyderpey olarak yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
CLSI Belgesi

4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog
Numune
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
TITUBB

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0300

TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1141065

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 YEŞİLYURT/MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04223771376
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	17.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 7.Kat İhale Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	TEMİZLİK MALZEMESİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1000 Koli kağıt havlu, 1500 koli tuvalet kağıdı, 5000 kg çamaşır suyu, 4000 lt yüzey temizleyici, 10000 rulo çöp poşeti, 5000 lt sıvı sabun, 3500 adet paspas Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Malatya Büyükşehir Belediyesi - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Ambar Birimi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihine müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde malların teslimi gerçekleştirilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1(Bir) gün içerisinde.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARBEL’DEN SATILIK TAŞINMAZ İLANI

Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0300

Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd.Şti'den Taşınmaz Mal Satış İlanı

1.) Malatya İli, Arguvan İlçesinde bulunan ve mülkiyeti Şirketimize ait Tepebağ Mahallesinde bulunan 20 adet arsa ve 1 adet Tek Katlı Prefabrik ev ve arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "Kapalı Teklif Usulü" ile ayrı ayrı satılacaktır. Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd.Şti’ne ait olan söz konusu taşınmazlar İnönü Caddesi No:16 Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Arguvan / MALATYA adresinde bulunan Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2.) Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Arguvan Belediyesi ve Şirketimizde açılacak ihalelere katılamazlar.

3.) Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, imar durumu, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4.) Aşağıda tablo halinde belirtilen taşınmazlar birbirinden bağımsız olarak ayrı ihale edilecek olup, ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı şartname alınması ve yine ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı geçici teminat ödenmesi gerekmektedir.

5.) İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve eklerinin, her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere, 200 TL. (İkiYüzTürkLira) bedel karşılığı Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti İnönü Caddesi No:16 Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Arguvan / MALATYA adresinden satın alınması gerekmekte olup, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

S. No	Mahallesi	Ada	Parsel	Alan m2	İmar Durumu	Cinsi	Tahmin edilen bedel (Kdv Dahil TL)	Geçici teminat (TL)	İhale tarihi ve saati
1	TEPEBAĞ	12	721	593,06	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.452.997,00	43.589,91	09.07.2026 10.00
2	TEPEBAĞ	12	722	445,31	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.091.009,50	32.730,29	09.07.2026 10.15
3	TEPEBAĞ	12	723	507,31	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.242.909,50	37.287,29	09.07.2026 10.30
4	TEPEBAĞ	12	724	549,33	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.345.858,50	40.375,76	09.07.2026 10.45
5	TEPEBAĞ	12	725	551,41	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.350.954,50	40.528,64	09.07.2026 11.00
6	TEPEBAĞ	12	726	667,98	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.636.551,00	49.096,53	09.07.2026 11.15
7	TEPEBAĞ	12	727	620,43	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.520.053,50	45.601,61	09.07.2026 11.30
8	TEPEBAĞ	12	728	643,42	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.576.379,00	47.291,37	09.07.2026 11.45
9	TEPEBAĞ	12	729	415,64	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.018.318,00	30.549,54	09.07.2026 12.00
10	TEPEBAĞ	12	730	450,25	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.103.112,50	33.093,38	09.07.2026 13.00
11	TEPEBAĞ	12	731	558,21	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.367.614,50	41.028,44	09.07.2026 13.15
12	TEPEBAĞ	12	732	653,74	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.601.663,00	48.049,89	09.07.2026 13.30
13	TEPEBAĞ	12	733	656,64	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.608.768,00	48.263,04	09.07.2026 13.45
14	TEPEBAĞ	12	734	683,55	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.674.697,50	50.240,93	09.07.2026 14.00
15	TEPEBAĞ	12	736	676,65	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.657.792,50	49.733,78	09.07.2026 14.15
16	TEPEBAĞ	12	737	487,5	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.194.375,00	35.831,25	09.07.2026 14.30
17	TEPEBAĞ	12	738	567,87	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.391.281,50	41.738,45	09.07.2026 14.45
18	TEPEBAĞ	12	739	515,67	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.263.391,50	37.901,75	09.07.2026 15.00
19	TEPEBAĞ	12	740	458,4	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.123.080,00	33.692,40	09.07.2026 15.15
20	TEPEBAĞ	12	741	554,77	Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma	Arsa	1.359.186,50	40.775,60	09.07.2026 15.30
21	TEPEBAĞ	12	735	404,56	Yapı olduğundan yapılaşma yapılamaz	Tek Katlı Prefabrik ev ve arsası	3.400.000,00	102.000,00	09.07.2026 15.45

6.) İhaleye katılmak isteyenlerin;

Gerçek Kişiler İçin:

6.1. İhaleye teklif vermek için aşağıdaki belgelerin Şirkete sunulması gerekmektedir.

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge (e-devlet üzerinden alınabilir),

b) Nüfus cüzdanı örneği (e-devlet üzerinden alınabilir),

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
(Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz.

h) Şartname satın alındığına dair makbuz.

6.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez

7.) İstekliler 09/07/2026 günü saat 10:00’a kadar Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti İnönü Caddesi No:16 Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Arguvan / MALATYA’ adresine ulaşması kaydıyla, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine uygun teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

8.) Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz malların satış bedelinin tamamı alıcı tarafından 10(On)gün içinde ödenecektir.

9.) İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedelini ve şartname bedelini 09/07.2026 günü saat 10.00 ’a kadar Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti banka hesabına yatıracaklardır. Şartname Bedeli şirket müdüriyetine makbuz karşılığı ödenebilir.

10.) İhale komisyonu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

11) istekli yapı ile ilgili tüm Teknik, Mali ve İdari (Sgk, Ruhsat, İş Güvenliği, Mimari/Statik/Elektrik/Mekanik/Sıhhi Tesisat) yükümlülüklerinden sorumludur

12)Proje Arguvan Belediyesi denetimine tabi olup, idare gerekli gördüğü hallerde İlerleme Raporu talep edebilecektir.

İlan olunur.

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0300

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

7 ADET SPOR SAHASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1055152

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 YEŞİLYURT/MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04223771391
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.07.2026 - 14:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	7 ADET SPOR SAHASI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	4 adet açık basketbol voleybol sahası, 2 adet açık sentetik çim yüzeyli halı saha ve 1 adet okçuluk sahası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Malatya il sınırları içerisinde
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0300

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

YAKA HARFİYAT SAHASINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DOZER KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1056651

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Şehir Mezarlığı Cad. Recep Tayyip ERDOĞAN Dünya Kaysı Ticaret Merkezi YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	5439367016
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	09.07.2026 - 11:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	YAKA HARFİYAT SAHASINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DOZER KİRALAMA İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	2 adet dozer 2 adet operatörü ile birlikte kiralanması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Malatya İl Sınırları İçerisinde
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde araç kiralama veya İş makinesi kiralama işlerine ait belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,77

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

MALATYA İLİ ARGUVAN İLÇESİ İLÇE TARIM BİNASI YAPIM İŞİ

Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0300

MALATYA İLİ ARGUVAN İLÇESİ İLÇE TARIM BİNASI YAPIM İŞİ

Malatya İli Arguvan İlçesi İlçe Tarım Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/870322

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Karakavak Mah. Turgut Özal Cad YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04222385537
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	30.06.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Malatya YİKOB Toplantısı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Malatya İli Arguvan İlçesi İlçe Tarım Binası Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet Malatya İli Arguvan İlçesi İlçe Tarım Binası Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Arguvan/MALATYA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi ( YAMBİS)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan BIII Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KIRKGÖZ REKLAMI

Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0300

MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0300

T.C

MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/354 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı T.C NO;30112525672TC kimlik nolu ÜKKÜŞ ve HATİCE den olma 13/06/1984 doğumlu ERKAN DAĞ'a mahkememizcedava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup,bildirilne adreste başkası oturduğu gerekçesi iletebligatyapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınmadığındandava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 VE 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerimizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

TOSUN ETİ -TAVUK ETİ -EKMEK VE İNEK SÜTÜ MAL ALIMI

Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0300

TOSUN ETİ (BUT-KARKAS) TAVUK ETİ -EKMEK VE İNEK SÜTÜ (ÇİĞ)

Tosun Eti (But-Karkas) Tavuk Eti -Ekmek ve İnek Sütü (Çiğ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1024433

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Zaviye Mah. Hulusi Efendi Cad. DARENDE/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04226151011
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	25.06.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Tosun Eti (But-Karkas) Tavuk Eti -Ekmek ve İnek Sütü (Çiğ)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	TOSUN ETİ (BUT KARKAS): 2000 KG / TAVUK ETİ: 1200 KG / EKMEK: 2100 KG / İNEK SÜTÜ (ÇİĞ): 2400 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Mutfak Birimi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen, sipariş tarihiden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde pey der pey 4 (Dört) Ay boyunca istenecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ İLAN

Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0300

İLAN

MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2026/212

Davacı Erkan Zencirkıran ile Davalı Gamze Göçer arasında mahkememizde görülmekte olan velayetin kaldırılması davasında davalı 4********76 TC kimlik nolu, Gamze Göçer'e tebligat yapılamamıştır.

Davacı dava dilekçesinde, ceza evinde olduğundan dolayı velayeti kendisinde olan çocuk Yağız Efe'nin hastane ve diğer resmi işlemlerini yapabilmesi için çocuğa vasi olarak babası Abuzer Zencirkıran'ın atanmasını talep ve dava etmiştir.Davalının ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi ve delillerini sunabileceği, HMK m. 139 uyarınca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin davalıya ihtarına, ayrıca davalının 17.09.2026 günü saat 10:20'de yapılacak ön inceleme duruşmasında kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

KİLİT PARKE TAŞI İHALE EDİLECEK!

Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0300

Kilit parke taşı ihale edilecek

Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0300

8 CM KALINLIĞINDA BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI

8 cm Kalınlığında Beton Kilitli Parke Taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1031460

1- İdarenin
1.1. Adı	:	DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Heyiketeği Mah. Somuncubaba Bulvarı No:10 DARENDE/MALATYA DARENDE/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04226152501
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	03.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Darende Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	8 cm Kalınlığında Beton Kilitli Parke Taşı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	100000 metrekare Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Darende Belediyesi Kaldırım Mahallesinde Bulunan Şantiye Alanına
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren 5 gün içerisinde peyder pey 15.12.2026 tarihine kadar alınacaktır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan10 gün sonra idarenin ihtiyacına göre peyder pey

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü beton boru, kilitli parke taşı, bordür, oluk taşı ve beton elemanlarının tedariği veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0300

İLAN

T.C. MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/32 Esas

Davacı , FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , MALATYA KERNEK TURİZM SEYAHAT PETROL OTELCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davalı , MALATYA KERNEK TURİZM SEYAHAT PETROL OTELCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı adresinin belliği olmadığı anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

MALATYA GARI 148 NO'LU BİNA YANGIN İYİLEŞTİRME İŞİ

Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0300

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN 148 PLAN NUMARALI BİNANIN YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN 148 PLAN NUMARALI BİNANIN YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/953720

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	TCDD 5. Bölge Müdürlüğü İnönü Mah. TCDD Ambar Yolu Sk. MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA
1.3. Telefon numarası	:	04222124800
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	19.06.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN 148 PLAN NUMARALI BİNANIN YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Bir adet sosyal tesis binasının yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bakım onarımının yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	MALATYA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

BIII GURUBU İŞLER

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayırİş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	2,34%	3,9%	1
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	8,7%	14,49%	6
15 metreküp cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu	2,9%	4,84%	2
2000 metreküp/h' lık, toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli)	1,68%	2,8%	1
Anma debisi 12 metreküp/h anma basma yüksekliği 100 mSS olan yatay hat (in-line) tipi elektrik motorlu yangın pompası	2,51%	4,19%	2
31-35 lt söndürücülü söndürücü sıvı, tüpleri ve tesisatı mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi	4,58%	7,63%	3
U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo (Yangına Tepki Performansı: Cca)	0,77%	1,28%	1
En ölçüsü en az 1200 mm, derinlik en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)	0,74%	1,23%	1
3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	1,25%	2,08%	1
3x70+35 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	0,83%	1,39%	1
5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	1,31%	2,18%	1
5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	1,93%	3,21%	1
Halogenfree kablo ile komütatör sorti	0,81%	1,35%	1
Halogenfree kablo ile paralel sorti	0,76%	1,27%	1
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi.	4,11%	6,84%	3
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan)	0,78%	1,29%	1
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w	0,97%	1,61%	1
Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W	2,92%	4,86%	2
Kablo tava sistemleri	4,84%	8,07%	3
En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı	0,79%	1,32%	1
En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı	2,15%	3,58%	2
3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli.	1,21%	2,01%	1
Adresli optik duman dedektörü	1,06%	1,77%	1
Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni	0,97%	1,62%	1
2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815)	1,11%	1,85%	1

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.,

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

MALATYA TSO KURBAN BAYRAMI

Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0300

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI

Tue, 26 May 2026 00:00:00 +0300